This tender in no longer available.

Tender description

Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Gemeinde La Punt Chamues-ch als Bauherrin der Etappe 2 einen erfahrenen und zuverlässigen Auftragnehmer für die Ausführungsplanung und die Bauleitung. Ziel des Verfahrens ist die Evaluation eines Auftragnehmers, welcher für die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und die Realisation qualifiziert ist und diese in der geforderten Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie die Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben erfüllen kann.

Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Verfahren

Bedingungen für die Öffnung der Angebote

2020-09-18

14:00

Gemeindeverwaltung La Punt Chamues-ch

Von der Offertöffnung wird ein Protokoll geführt. Anlässlich der Offertöffnung werden keine Beurteilungen oder Wertungen vorgenommen.

Type of contest
Open
Tag
2020-09-11
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
DE
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen
ja
Ortszeit
18:00

Weitere Angaben

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag
nein
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Bundesverwaltungsgericht

Postfach

St. Gallen

9023

Zusätzliche Angaben

Baukostenplannummer (BKP): 291 Architekt

Teilangebote sind nicht zugelassen.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.

Schlusstermin/Bemerkungen: Bei einer persönlichen Abgabe gilt das Abgabedatum während den Öffnungszeiten (Mo-Fr: 08.00–12.00 und 14.00–18.00 Uhr). Bei einer Einreichung per Post das Datum des Poststempels oder des Auftragsbelegs. Das Aufgabedatum muss ersichtlich (Lesbarkeit Poststempel bzw. Auftragsbeleg) sein. Hierfür sind die Bieter verantwortlich. Eine Fristverlängerung ist ausgeschlossen. Es wird ein Eingangsprotokoll geführt.

Nationale Referenz-Publikation: Simap vom 14.7.2020, Dok. 1145329. Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab 14.7.2020 bis 11.9.2020.

Tag der Absendung dieser Bekanntmachung
2020-07-14 Main CPV code 71200000

Bidding information

Bidding deadline

11 Sep 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

die Schweiz, Chur

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

CHE Not specified

Mit der vorliegenden Ausschreibung sucht die Gemeinde La Punt Chamues-ch als Bauherrin der Etappe 2 einen erfahrenen und zuverlässigen Auftragnehmer für die Ausführungsplanung und die Bauleitung. Ziel des Verfahrens ist die Evaluation eines Auftragnehmers, welcher für die Ausführungsplanung, die Ausschreibung und die Realisation qualifiziert ist und diese in der geforderten Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie die Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben erfüllen kann.

Start

2020-12-01

Main site or place of performance

La Punt Chamues-ch

End

2022-10-31

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Graphic design services

Ireland

Value: Not specified

Norway : Gjøvik - Civil engineering consultancy services

Norway

Value: Not specified

Norway : Stavanger - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 24.0 million Norwegian Krone

Norway : Horten - Church construction work

Norway

Value: 1.8 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Secondary education services

Ireland

Value: 1 Euro

Ireland : Dublin - Electrical services

Ireland

Value: 400,000 Euro

United Kingdom : Shrewsbury - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 650,000 Pound Sterling