Tender description

Dans le but d'améliorer la qualité paysagère et architecturale des plages de son littoral, la Commune de Sainte-Maxime souhaite réaménager des zones terrestres sur les plages de la Croisette, du centre-ville, de la Nartelle et de la Garonnette. Pour cela, la Commune de Sainte-Maxime lance un marché de travaux afin d'aménager son littoral. Il s'agit d'une part de travaux de Voiries réseaux divers (VRD) et d'autre part de travaux d'espaces verts.



Procédure

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
Type de concours
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 116-263146

Renseignements complémentaires

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

Greffe tribunal administratif Toulon

5 rue Racine, CS 40510

Toulon Cedex 9

83041

+33 494427930

greffe.ta-toulon@juradm.fr

+33 494427989

http://www.greffe-tc-toulon.fr/

Date d’envoi du présent avis
2019-01-09
Organe chargé des procédures de médiation

CCIRAL

boulevard Paul Peytral

Marseille Cedex 20

13282

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif de Toulon

5 rue Racine, CS 40510

Toulon Cedex 9

83041

+33 494427930

greffe.ta-toulon@juradm.fr

+33 494427989

http://toulon.tribunal-administratif.fr/

Informations complémentaires

Le marché du lot nº 01 est conclu pour un montant total du détail quantitatif estimatif de 855 989,30 EUR (HT).

Le marché du lot nº 02 est conclu pour un montant total du détail quantitatif estimatif de 188 131,50 EUR (HT).

L'Exécution des prestations commencera à réception d'un ordre de service propre à chaque lot. Les contrats sont consultables conformément aux arrêts Tropic CE 16/07/2007 et Tarn-Et-Garonne CE 4.4.2014, après rendez-vous pris par écrit (courrier/télécopieur/mail) auprès du service de la commande publique (c.f Adresse supra).

Main CPV code 45111291

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 1.0 million

Locations

France, Sainte-Maxime

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Voiries réseaux divers (VRD)

Value

EUR Not specified

Voiries réseaux divers (VRD) Les travaux de ce lot consistent à réaliser différents ouvrages d'aménagements terrestres sur les plages de la Croisette, du Centre-Ville et de la Nartelle.

Main site or place of performance

Littoral de la Commune de Sainte-Maxime.

Additional information

Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépassé le délai maximum de 4 mois et 3 semaines. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. La date prévisionnelle de début des prestations est le 3.12.2018.

Award criteria

Valeur technique (analysée selon les sous-critères énoncés à l'article 8.2 du règlement de la consultation)

60

40

Espaces verts

Value

EUR Not specified

Espaces verts Les travaux de ce lot consistent à réaliser différents ouvrages d'aménagements d'espaces verts sur les plages de la Croisette, du Centre-Ville et de la Nartelle

Main site or place of performance

Littoral de la Commune de Sainte-Maxime

Additional information

Le délai d'exécution des prestations est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépassé le délai maximum de 2 ans. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. La date prévisionnelle de début des prestations est le 3.12.2018.

Award criteria

Valeur technique (analysée selon les sous-critères énoncés à l'article 8.2 du règlement de la consultation)

60

40

SIMILAR TENDERS

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Norway : Arendal - Construction work

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : North Tyneside - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Glasgow - Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.7 million Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 860,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Metalworking

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified