This tender in no longer available.

Tender description

Une description détaillée est jointe sur l'annexe à l'AAPC. Cette annexe est disponible sur le profil d'acheteur.

Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s)

Qualifications: Qualifelec E3 C4 Amiante: qualifications: 1512 — 1513 Amiante: qualifications 1512 — 1513 AFAQ ISO 9001 Références de chantier de taille équivalente.

Attestation de Maîtres d'Ouvrages effectifs: EFF 4 (de 51 à 100) a minima CA: CA 5.5 exigé; CA 9 recommandé selon classification Qualibat actualisée. Pour chaque certificat précité, l'organisme acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent.

Conditions particulières d'exécution

Le délai maximum imposé par la collectivité est de 5 mois. Les candidats pourront proposer un autre délai, sans toutefois dépasser le délai maximum précité. Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.

Caractéristiques des prix: prix forfaitaires et prix unitaires.

Modalités de variation des prix: révision mensuelle.

Une avance de 10 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat.

Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-Travaux.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financements: ressources propres de la collectivité + subventions.

Liste et description succincte des critères de sélection

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— liste éventuelle des travaux exécutés dans une usine d'incinération et/ou en milieu industriel Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Liste et description succincte des conditions

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) — dernière version actualisée - pour présenter leur candidature. Ces documents se trouvent dans ce dossier de consultation ou, le cas échéant, sont disponibles gratuitement sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat/

Liste et description succincte des critères de sélection

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.



Procédure

Heure locale
10:00
Date
2018-04-03
Type de procédure
oui
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation
FR
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui

Renseignements complémentaires

Il s'agit d'un marché renouvelable
non
Date d’envoi du présent avis
2018-02-23
Instance chargée des procédures de recours

Tribunal administratif (TA) de Strasbourg

31 avenue de la Paix, BP 1038f

Strasbourg

67070

+33 388212323

[email protected]

+33 388364466

Informations complémentaires

Important: le dépôt de réponse s'effectue obligatoirement par voie électronique (pas de dépôt sous format papier autorisé).

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

Voir TA de Strasbourg

(cf. adresse ci-dessus)

Strasbourg

67070

Main CPV code 45311000

Bidding information

Bidding deadline

3 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

France, Strasbourg

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Marché unique à tranches optionnelles. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivant: les prestations ne peuvent être scindées.

Envisaged minimum number

3

Quality criterion

Délai d'exécution

20

Objective criteria for choosing the limited number of candidates

Garanties et capacités techniques et financières groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Forme de groupement justifiée par le souci du maître de l'ouvrage de pouvoir s'adresser au mandataire pour organiser rapidement la substitution du co-traitant défaillant, en raison du caractère contraint du chantier et de compétences a priori partagées entre les différents membres du groupement.

Maximum number

5

Description of options

Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du contrat: les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront identiques au présent marché.

Price

40

Main site or place of performance

Territoire de l'eurométropole de Strasbourg.

SIMILAR TENDERS

Ireland : Dublin - Lift installation work

Ireland

Value: Not specified

Norway : Molde - Street-cleaning services

Norway

Value: 40.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Sweden : Bandhagen - Miscellaneous special-trade construction work

Sweden

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Construction work for buildings relating to education and research

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 13.0 million Pound Sterling

Norway : Bergen - Construction work

Norway

Value: 140.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro